+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Образец претензии просрочка подрядчиком работ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Директору ……………………………………… ………………………………………………….. Нарушение сроков выполнения работы оказания услуги произошло не по моей вине. Согласно ст. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. В случае отказа от добровольного удовлетворения моих законных требований я буду вынужден обратиться в суд с исковым заявлением о принудительном:. Примечание Размер неустойки пени определяется, исходя из цены выполнения работы оказания услуги , а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Наиболее часто претензии за нарушение сроков встречаются в обыденной жизни при заключении договоров подряда, возмездного оказания услуг.

Претензия по договору строительного подряда

Детальный состав подлежащих выполнению работ был согласован в сметном расчете. Стороны договорились, что указанные работы выполняются иждивением Подрядчика. Со стороны Заказчика были выполнены все существенные условия договора. Указанная квартира была передана Подрядчику для производства работ. Никаких заявлений о невозможности выполнить работы в установленные сроки со стороны Подрядчика не поступало.

Никаких требований об устранении препятствий в производстве работ Подрядчиком не заявлялось. По нашему мнению, указанная в акте стоимость работ является явно завышенной. Кроме того, качество ряда указанных в акте работ не соответствует требованиям договора. Каких либо обоснований допущенной просрочки в выполнении работ и необходимости продления сроков Подрядчиком представлено не было.

Несмотря на получение очередного платежа, а также установление новых сроков, Подрядчик к выполнению работ не преступил. Данное нарушение сроков выполнения работ ставит под угрозу выполнение комплекса мероприятий, запланированных Заказчиком для данного объекта.

Поскольку ремонтируемая квартира является предметом гражданского договора, заключенного Заказчиком с 3-м лицом, невыполнение ремонтных работ в запланированный срок может привести к применению к Заказчику штрафных санкций, что повлечет причинение убытков. Кроме того, необходимость завершения работ в ограниченные сроки, а также относительно небольшой объем подлежащих выполнению работ, необходимость транспортировки оборудования и другие причины приведут к увеличенной стоимости таких работ при привлечении другого подрядчика, что приведет к предъявлению стоимости превышения ООО.

Учитывая изложенное, предлагаю Вам в течение 14 календарных дней завершить все согласованные работы, исправив выявленные недоделки. В противном случае буду вынуждена:. В случае отказа от добровольного удовлетворения перечисленных требований буду вынуждена обратиться в суд. Услуги Дела Информация Команда Контакты и цены. Пример претензии к исполнителю, нарушившему сроки выполнения работ.

Опубликовано В противном случае буду вынуждена: отказаться от исполнения договора в соответствии со ст. Примеры документов по хозяйственным делам. Признание права на долю в уставном капитале общества. Распределение обнаруженного имущества. Признание сделки недействительной как мнимой. Взыскание задолженности за работы по созданию сайта в порядке встречного иска.

Взыскание задолженности за работы по установке системы видеонаблюдения. Выкуп освободившейся комнаты в судебном порядке. Взыскание излишне уплаченного аванса. Оспаривание взыскания задолженности за услуги. Оспаривание сделки, совершенной в ущерб интересам общества. Выкуп арендуемого помещения у ДГИ. Приватизация квартиры через суд. Взыскание неустойки с застройщика.

Образец. Претензия по договору подряда

Договор подряда — распространённый вид гражданско-правовых сделок. Правоотношения, связанные с договором подряда, регулируются главой 37 ГК РФ. При этом ГК РФ предусматривает несколько видов договора подряда. По условиям договора подряда одна сторона обязуется выполнить определённые работы по заказу второй стороны и сдать их результат заказчику, а вторая сторона обязуется принять результаты работы и заплатить за них.

Претензия заказчику по договору строительного подряда

По договору строительного подряда, Вы обязались произвести следующие работы: - монтаж фундамента буросвайного типа с последующей подготовкой для монтажа стен; - устройство утепленного пола с укладкой утеплителя 0,2 м по всей площади дома; - настил пола плита ОСП; - монтаж окон ПВХ 4 шт; - настил пола плитой ОСП мансардного этажа; - изготовление стен, перекрытий силами Подрядчика; - вывод канализационного стока; - устройство сливной ямы кольца 3 шт. В цену договора также вошли расходы по стоимости материала, стоимости работ и транспортные расходы. Я, как потребитель, обязана была оплатить выполненную работу в сумме рублей. Согласно п. Свои обязательства я исполнила полностью, то есть

Детальный состав подлежащих выполнению работ был согласован в сметном расчете. Стороны договорились, что указанные работы выполняются иждивением Подрядчика. Со стороны Заказчика были выполнены все существенные условия договора. Указанная квартира была передана Подрядчику для производства работ.

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? В силу п.

Я расскажу о последних новостях и публикациях. Читайте меня, где угодно. Будьте всегда в курсе главного!

Претензия о нарушении сроков выполнения работ

Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Путеводитель по судебной практике. Общие положения Суд апелляционной инстанции установил, что в связи с нарушением Обществом сроков выполнения работ истцом была направлена Обществу претензия с требованием возвратить сумму неосвоенного аванса, что, с учетом установленных по делу обстоятельств, может быть квалифицировано как отказ от исполнения Договора. Претензия КонсультантПлюс, Как составить претензию к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ.

Арбитражные юристы и адвокаты нашей компании имеют успешную арбитражную практику, что позволяет нам находить наиболее оптимальные пути решения ваших проблем. Закон и право действуют — доверьтесь профессионалам: 8 ! Претензия является требованием, предъявляемым кредитором к должнику, о надлежащем исполнении лежащей на должнике материально-правовой обязанности, или о предоставлении ответа на претензию в срок, установленный законом либо договором.

Претензия за нарушение сроков

По настоящему договору, согласно п. Изготовление конструкций и элементов, включая закупку, покраску, и их сборку в производственном цехе Подрядчика. Подрядчик осуществляет работы в соответствии с утвержденной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а так же условиями договора, определяющими цену работ и срок их выполнения. Свои обязательства по оплате работ, согласно п. Со своей стороны Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, которые договором определены, согласно п. Согласно п. Между сторонами дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения работ не подписывалось, тем самым Подрядчик нарушает условия договора о сроках выполнения работ. По состоянию на сегодняшний день Подрядчик нарушает сроки выполнения работ почти на 4 месяца.

Владелице автомобиля страховой компанией были возмещены дополнительные затраты на устранение повреждения автомобиля, неустойка, также расходы на оплату услуг по экспертизе, расходы на оплату адвокатских услуг, моральный вред. Истец обратился в суд с иском к страховой компании о выплате части страхового возмещения, неустойки, морального вреда, штрафа и судебных расходов.

Страховая компания возместила ущерб суммой, с размером которой истец не согласился и обратился в нашу компанию с просьбой оказать содействие во взыскании остальной суммы страховой выплаты и прочих расходов. Проведенная независимая экспертиза показала, что сумма причиненного ущерба значительно выше, чем та, которую оплатила страховая компания. Изучив доводы возражений, изучив представленные материалы по делу, суд приходить к решению в удовлетворении всех исковых требований нашего клиента.

Истец обратилась в суд с иском к страховой компании о выплате страхового возмещения, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Ее автомобилю были причинены механические повреждения, пока он находился на стоянке.

В статье вы найдете образец претензии к контрагенту и о конкретном материале работ, подрядчик не вправе.

Quasi, error, itaque non vel architecto ratione obcaecati doloribus delectus illum harum. Cumque, nam voluptate accusantium nulla distinctio odit aliquam voluptatem ab.

Вы - потребитель медуслуги. Некоторые общественные организации по защите прав потребителей работают за минимальную сумму плюс процент от выигрыша. Думаете хорошим юристам больше делать нечего, как в мутной воде рыбу ловить.

Поскольку законом на продавца возложена обязанность в пределах гарантийного срока доказать наличие недостатка, возникшего именно по Вашей вине, неисполнение данной обязанности продавцом, наделяет вас правом на обращение в суд с требованиями о возврате денежной суммы, а также привлечении к ответственности, посредствам взыскания неустойки и компенсации морального вреда. При этом, если продавец добровольно не исполнит ваши требования о возврате денежной суммы, то суд присудит штраф, исчисляемый в размере, равном половине суммы морального вреда и неустойки.

Исходя из вышеизложенного, при неисполнении обязанности принять товар на проверку качества, с целью выявления недостатка (а также установления вашей вины) в добровольном порядке, вы можете обратиться в суд с требованиями, указанными выше.

На других соревнованиях он тоже случается, но мы выезжаем заранее, и у меня есть ночь, чтобы это преодолеть. А тут такой ночи не получилось. Начался мандраж во время соревнований. К помосту вроде бы успокоились, но не до конца.

А также незнание своих прав и возможностей. Наш опыт полностью преодолевает эти проблемы.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Досудебная претензия подрядчику. Претензия по договору подряда
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Валентина

    Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить.

  2. Мечислав

    Между нами говоря, я бы попросил помощи у пользователей этого форума.

  3. renapas82

    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM.